广深线开行重联动车组牵引供电设施设备改造工程施工总价承包招标公告
招标编号：GC-2020-19
1.招标条件
本招标项目广深线开行重联动车组牵引供电设施设备改造工程，由广深铁路股份有限公司投资，委托中国铁路广州局集团有限公司工程管理所负责建设管理，招标人为中国铁路广州局集团有限公司工程管理所。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 工程概况
本次工程对广深线广州东站（含）至深圳站（含），里程K8+513—K147+261范围内，因开行重联动车组引起的广深线下元、茶山、平湖牵引变电所，仙村、樟木头、笋岗分区所、广州东A开闭所的牵引供电变电设备进行扩容改造；广州东站至深圳站间回流线等设备进行改造。
2.2 工程招标范围及主要内容
牵引供电：对广深线下元、茶山、平湖牵引变电所，仙村、樟木头、笋岗分区所、广州东A开闭所等七所，对达不到重联动车组运行技术要求的设备设施进行技术改造；变电所增加直流蓄电池组智能监测系统；变电所增加轨回流电缆；所亭27.5KV所用电源改造为10KV所用电源；SCADA系统软件修改、调试等施工项目。
接触网：对广州东站至深圳站区间410.89条公里回流线、9条公里回流电缆、仙村分区所供电电缆等设备更换，及对14处影响营业线安全的跨越线采取安全措施等施工项目。
以上即设计院设计的《广深线开行重联动车组牵引供电设施设备改造》的施工图纸全部内容。
2.3重难点工程：
本工程属于营业线Ⅲ级施工工程。
使用移动高压室对下元、茶山、平湖牵引变电所的高压室设备进行更换。
2.4 标段划分
本次拟划分为1个标段。
2.5 其他：工程总投资6697.3868 万元，其中工程费用3247.4046万元，建设总工期8个月。本次工程施工最高投标限价3139.6990万元。
3.投标人资格要求
3.1 对投标人的要求
1.在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。
2.资质要求：具备铁路电气化工程专业承包壹级资质的企业。
3.本次招标不接受联合体投标。
4.业绩要求：具有类似工程业绩，近5年内完成铁路既有繁忙干线牵引供电改造100km及以上的项目不少于一项，或者完成铁路既有干线牵引供电改造50km及以上项目不少于两项。须同时提供施工合同、中标通知书、运营单位证明或竣工验收报告等材料。（繁忙干线及干线名称见原铁道部《铁路营业线施工安全管理办法》（铁运〔2012〕280号））。
3.2 项目经理及总工程师要求
项目经理具有有效的机电安装工程专业一级注册建造师执业资格证书，职称铁道电气化高级工程师，具有有效的安全生产考核合格证书，具有5年以上电气化改造工程施工经验， 5年以上铁路营业线施工管理经验，5年以上类似工程的项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。
总工程师职称需中级及以上，从事铁路大中型或类似项目管理工作至少5年，主管项目技术工3年以上。
3.3 其他要求
（1）人员、设备、资金等方面要求：在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
（2）具备有效的安全生产许可证；
（3）具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。
（4）未在国铁集团或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；
（5）未在广州局集团公司通报的停标处罚期内。
（6）申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在交投标文件之日起一年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。
（7）对失信被执行人，按照国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》(国铁工程监〔2018〕76号)及铁路总公司有关文件执行。对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，扣减一定信用分值。投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的，失信被执行人等在公布期限内参加投标的，扣减一定信用分值。以投标截止日“评标委员会”在“信用中国”网（******）查询结果作为评标时的判断依据。
3.4 根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[2016]39号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工（技术负责人）资格证明材料，具体格式见附件。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2020年 4 月 6 日9时00分至2020年 4 月 10 日16时00分，登录广州公共资源交易网（******），进行线上投标登记购买招标文件。同时将营业执照副本、法人授权书、购买人身份证、汇款凭证以及《投标登记申请表》的彩色盖章扫描件发送到******购买招标文件，线上申请及电子邮件经招标代理确认后以电子邮件的方式将招标文件电子版发出。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，办理详情参见广州公共资源交易网（******）服务指南栏目。
4.2 招标文件每标段售价￥500元，采用银行汇款，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇、网汇至招标代理账号（不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号。
招标代理账号：
开户银行：交通银行北京西单支行
开户名称：中铁物总国际招标有限公司
账号：******
4.3 本次招标文件获取仅采用网上形式，不采用现场发售、邮购等方式进行。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的时间为2020年 4 月 29 日 9 时00分至10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年 4 月 29 日10时00分，地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。
6.发布公告的媒体
本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、铁路建设工程网上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
7.联系方式
| 招标人： | 中国铁路广州局集团有限公司工程管理所 |
| 地址： | 广州市共和西路45号附楼 |
| 邮编： | 510600 |
| 联系人： | 周慧娟、杨一华 |
| 电话： | ******、****** |
| 电子邮件： | ****** |
| | |
| 招标代理机构： | 中国铁路物资股份有限公司 |
| 地址： | 北京市海淀区复兴路17号国海广场C座7层 |
| 邮编： | 100036 |
| 项目经理： | 李剑华（招标师证书编号：************3） |
| 联系人： | 刘工、郭工 |
| 电话： | ******、******、 |
| 电子邮件： | ****** |
| 开户银行： | 交通银行北京西单支行 |
| 开户名称： | 中铁物总国际招标有限公司 |
| 账号： | ****** |
| |
中国铁路广州局集团有限公司工程管理所
2020 年3月 30 日
公告附件二
项目经理业绩证明
（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源）交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。
或项目正在施工。
姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日
至 年 月 日在（项目名称）任项目经理。
特此证明。
发包单位名称（盖章）
年 月 日
发包单位联系人：
联 系 电话：
发 包 人地 址：
注：如项目经理中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
公告附件三
项目总工（技术负责人）业绩证明
（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源）交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。
或项目正在施工。
姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日
至 年 月 日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。
特此证明。
发包单位名称（盖章）
年 月 日
发包单位联系人：
联 系 电话：
发 包 人地 址：
注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
页面说明：全国鱼泡工程招标网平台融合工程承包招标公告工程招标网、工程承包招标公告建设工程招标网、工程承包招标公告建筑工程招标、工程承包招标公告招标采购
导航网等招标网站，为你提供专业的工程招标信息查询服务。
收藏
